Исковое заявление по договору строительного подряда
В Арбитражный суд
Истец: __________________________
Ответчик: _______________________
Цена иска _______________________
Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору подряда
В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ 20__ г. между (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению объекта капитального строительства жилого дома __________________ (характеристики объекта) не позднее "__"______ 20__ г. (п. ___ договора).
Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "__"______ 20__ г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.
В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
В адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "___"__________ 20__ г. было направлено предложение добровольно уплатить ___________ рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).
В письменном ответе от "___"__________ 20__ г. ответчик претензионное требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.
Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "__"_____ 20_ г. подтверждается _____________ (привести доказательства).
Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ,
прошу:
взыскать с ответчика в пользу истца подлежащую уплате неустойку за ____ дней просрочки начала строительных работ в размере _____________ рублей. Расчет неустойки прилагается.
Приложения:
1. Договор строительного подряда от "__"_____ 20_ г. - на _ стр.;
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;
3. Копия заказного письма от "__"______ 20__ г. - на __ стр.;
4. Уведомление о вручении заказного письма - на __ стр.;
5. Ответ подрядчика от "___"________20__ г.
6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ___ стр.;
7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;
8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ___ стр.;
Дата подачи заявления: "___"___________ 20__ г.
Подпись истца