Исковое заявление по договору строительного подряда

 

                                                                                                                    В Арбитражный суд

 

                                                                                                                    Истец: __________________________

                                                                                                                    Ответчик: _______________________

                                                                                                                    Цена иска _______________________

 

 

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору  подряда 

 

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного "___"___________ 20__ г. между (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению объекта капитального строительства  жилого дома __________________ (характеристики объекта) не позднее "__"______ 20__ г. (п. ___ договора).

Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только "__"______ 20__ г., т.е. просрочка составила ____ календарных дней.

В соответствии с п. ___ договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере __% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

В  адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении "___"__________ 20__ г. было направлено предложение добровольно уплатить ___________ рублей (неустойка за ___ дней просрочки начала работ).

В письменном ответе от "___"__________ 20__ г. ответчик претензионное требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на "__"_____ 20_ г. подтверждается _____________ (привести доказательства).

Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ,

 

прошу:

 

взыскать с ответчика в пользу истца подлежащую уплате неустойку за ____ дней просрочки начала строительных работ в размере _____________ рублей. Расчет неустойки прилагается.

 

Приложения:

1. Договор строительного подряда от "__"_____ 20_ г. - на _ стр.;

2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на ___ стр.;

3. Копия заказного письма от "__"______ 20__ г. - на __ стр.;

4. Уведомление о вручении заказного письма - на __ стр.;

5. Ответ подрядчика от "___"________20__ г.

6. Расчет подлежащей взысканию неустойки - на ___ стр.;

7. Документы, подтверждающие наличие у подрядчика материалов, необходимых для начала работ, - на ___ стр.;

8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на ___ стр.;

 

Дата подачи заявления: "___"___________ 20__ г.

 

Подпись истца

 

Задать вопрос специалисту компании МосПраво